如今社会的整个法律体系处在不断完善的状态，合同在日常生活中的使用更加普遍。双方对于共同合作的事情达成协议，才能更为顺利的去签订合同。我们为您特别订制的“房屋买卖合同正规版本2023年”一定能够助您一臂之力，我希望这些分享能够让你感受到自己并不孤单有人能够帮助你！
房屋买卖合同正规版本2023年(篇1)
房屋买卖合同正规版本
在房屋交易过程中，买卖双方签订的房屋买卖合同是非常重要的法律文件。该合同规定了买卖双方的权利与义务，同时也是交易的基础和保障。一份正规的房屋买卖合同应该具备清晰的条款、合法的法律依据以及严格的履行流程等特点，以保障交易双方的利益，防范法律风险。
一、合同签订
1.甲乙双方应该在签订合同前，经过充分协商，确立交易对象、价格、交付时间、付款方式、保证金等交易要素，签订专业法律服务机构审核的买卖合同，要求买方在签订合同时支付一定比例的首付款，确保合同在履行过程中的保障和后续操作的合法性。
2.合同的签订，应该在双方当事人共同选择的公证处办理，由公证员在双方协商并确定的合同内容上签名盖章确认即可，双方分别持证书复印件及原件，公证处保留存档，成为该交易的合法且有效凭证。
二、交房交付
本合同项下房屋的交付及交接，由双方协商，按照合同规定的时间和条件执行，卖方应按规定时间将房屋交付并办理产权过户、交付钥匙、发放有关房屋证件等手续。
三、价格条款
本合同约定的房屋总价为（人民币）_____________元整。其中，房屋的实付价款为（人民币）_____________元整，保证金为（人民币）_____________元整。保证金扣除房屋实付价款后，剩余部分应于约定的交付房款日、买方先付清。
四、付款方式
买方在交付签署合同时，应该同时支付合验权；在交付房款日支付剩余房款后，卖方须自行或向其指定的银行账户支付全部房款。若卖方未在规定时间内支付全部房款，则应按规定支付违约金。此外，还要明确约定合同履行过程中的明确时间节点及关键事件，以确保交易双方的利益。
五、附加条款
1.房屋如果存在任何争议，应应当以本合同为准，并由买卖双方当事人自行协商解决。如协商不成，应当向当地人民法院提起诉讼。
2.卖方已经确认并对外做出保证，所出售之房屋未向任何第三人抵押、质押，不存在转让、租赁、处分及异议等情形，否则应对买方承担所有因此产生的责任和损失。
3.买方已经确认并对外做出保证，购买该房屋系本人自行决定，系本人合法资产来源，非洗钱等违法交易所得之财物，且不侵犯任何第三方权益。
以上是房屋买卖合同的范本，希望能提供一定的参考和借鉴价值，提醒广大购房人及房地产从业人员，在买卖双方签订合同时，一定要严格履行相关交易程序及规定，确保交易的合法性及双方权益，在各大法律风险面前，做到应对有备。
房屋买卖合同正规版本2023年(篇2)
房屋买卖合同正规版本
合同编号：（待填）
出卖人（甲方）：（待填）
收购人（乙方）：（待填）
地 址：（待填）
因（待填）原因，甲乙双方在遵守法律法规、平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，经协商一致，签订本合同，共同遵守和履行。
第一条 房屋交易情况
房屋坐落地址为（待填）（以下简称该房地产），出售面积为（待填）平方米（以下简称该房屋）。该房屋产权证编号为（待填），登记机关是（待填），房屋权证编号为（待填）。该房屋目前为甲方所有，在本合同中，甲方同意按合同约定将该房屋出售给乙方。
第二条 房屋交易价格
1、该房屋的交易价格为（待填）元，总价款以最终的产权登记价格为准。
2、该房屋的交易价格由乙方全额支付至甲方账户。甲方同意在买卖双方签订本合同30日内办理房屋的过户、工商税务登记及转让，过户手续费承担方为乙方。
3、该房屋交付日期发生在房屋交接前。该房屋产权证上注明的最后交易价格为（待填）元，该价格为实际交易价格。若操作房屋过户前户口不在本市区，产权登记应提供和符合相关规定、文件的操作流程和相应的文件。
第三条 房屋交付及效力
1、该房屋的交付时间双方应在本合同中约定，如有未约定应以交付当日的约定为准。
2、该房屋交付应满足以下条件：
（1）交付当日，房屋在结构方面、水电气设备、地上及墙面的装修、窗户玻璃和门框状况等方面处于正常状态。
（2）房屋在对外卫生间、厨房及附属设施等的卫生状态良好，厨房排油烟设施清洗干净。
（3）在该房屋符合交付条件，甲方应将房屋产权证，房屋权证代表该房屋的所有产权证书移交给乙方，乙方对接过户方案符合规定，通过登记，转移产权。
3、该房屋交付应以甲方验房后，乙方验房符合要求后，确认交付文件等条件达成后，房屋产权证书，房屋权证交付完成，产权签证应在买卖双方同意的手续费用的进程中办理。
第四条 房屋税费承担
1、该房屋的交易税费由买方自行承担，甲方负责办理房屋交付只应当缴纳的税款和过户手续费。
2、交易达成在本合同生效之前，因税管机关改革政策变动，以及法律法规、主管部门规定的其他税费科目及标准发生变化，造成买方的交易费用增加的，费用的增加由买方承担。
第五条 房屋质量保证及维修
1、该房屋质量保证期从交付之日起，连续保证（待填）个月。
2、该房屋质量保证期内，如发现房屋材料质量问题，或者房屋结构、交付标准不符合相关规定，导致房屋无法正常居住，乙方应当及时告知甲方，并将房屋瑕疵向甲方核实，核实后将瑕疵部分更换或维修。
3、该房屋质量保证期结束后，甲方不再承担对房屋质量的担保，但甲方承诺在不少于（待填）年的合理时间范围内对房屋结构、基础等方面提供必要的技术指导。
第六条 合同的生效与解除
1、该合同自双方签订合同之日起生效。
2、若因不可抗力因素影响房屋交易无法完成，双方应协商解决；如真正由甲方原因，乙方可以自本合同签订之日起30天内解除合同，甲方在签订合同违反合同条款下将被未经通知处罚并承担所有费用。
第七条 其它条款
1、本合同未尽事宜，按照国家法律法规相关规范并以双方协商一致的原则确定。
2、双方应全文认真阅读和理解此合同，如双方有不符合国法及相关监管部门审批流程要求或漏洞情况，则双方应协商处理。
3、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，如有争议以法律赋予的方式解决。
（以下无正文）
房屋买卖合同正规版本2023年(篇3)
原告，_______________
住址，_______________
身份证号码，_______________
被告，_______________
住址，_______________
身份证号码，_______________
诉讼请求，_______________
风险提示，_______________
诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。
1、判令被告向原告支付逾期交房违约金_______________元及其自___________年___________月__________日至实际支付之日的利息，暂计至___________年___________月__________日为___________元，以上合计_______________元;
2、判令被告承担本案诉讼费用。
事实与理由，_______________
风险提示，_______________
诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。
___________年___________月__________日，原告与被告签订了编号为_______________的商品房预售合同。根据该合同的约定，被告应在___________年___________月__________日前向原告交付房屋，否则需向原告支付逾期交房的违约金;违约金自约定的交房期限届满之次日起至实际交付之日止，依原告全部已付款的万分之__________按日计算，并于实际交房之日起_______________内向原告支付。
___________年___________月__________日，原告向被告支付了全部购房款，但是被告未按照合同约定时间交付房屋。___________年___________月__________日，原告与被告签订了补充协议，被告承诺在___________年___________月__________日前交付房屋。据此协议，被告逾期交房的违约金仍按商品房预售合同中约定的交房日期即___________年___________月__________日之次日起计算。
___________年___________月__________日，被告向原告发出了关于推迟交房的致歉信。在该致歉信中，被告明确说明，“我司将严格依照与您签署的___________市商品房预售合同约定的方式向您支付违约金”。直到___________年___________月__________日，被告方将商品房预售合同项下的房屋交付给原告。
根据被告逾期交付房屋的事实以及双方关于违约金的约定，被告应当向原告支付自___________年___________月__________日起至___________年___________月__________日止的违约金及其利息。被告在实际交付房屋之日_______________日内未向原告支付违约金。原告多次要求被告支付违约金，被告始终不支付。___________年___________月__________日，原告委托律师向被告发出律师函，被告签收后仍不向原告支付违约金。
综上所述，为维护合法权益，原告根据我国法律的相关规定，向贵院提起诉讼，恳请贵院支持原告的诉讼请求。
此致
________________人民法院
起诉人(签字)，___________
___________年___________月__________日
房屋买卖合同正规版本2023年(篇4)
房屋买卖合同正规版本
一、卖方
姓名、住所：
二、买方
姓名、住所：
三、房屋情况：
1、房产证号：
2、登记时间：
3、地址：
4、建筑面积：
5、用途：
6、权属情况：
4.1该房屋系权证明已依法登记，取得国家发放的房地产权证，版权正确无误。
4.2该房屋系无纠纷或争议。
4.3该房屋系已不受限制或抵押。
7、设施状况：
7.1该房屋内所有自来水管、煤气管、电线是否已或需要更换或维修；
7.2该房屋的承重墙是否与外墙相连，承重墙是否移动，是否存在开挖等后果；
7.3该房屋内所有卫生间是否符合国家标准；
7.4该房屋内天花板是否开裂，是否存在湿度或泄漏问题；
7.5该房屋内所有门、窗、地板等是否完好无损。
8、其他说明：
四、交易价格
1、交易价格：
2、首付：
3、剩余部分付款方式：
五、房屋权利手续撤役
卖方应准备房产证、购房发票等有关纸质证件，同时签订一份诚信保证书，在未清偿完款项前不得向任何第三方出售该房屋。
六、税款及费用承担
1、卖方应支付的税款：
1.1 房产证过户所需的个人所得税；
1.2 不动产权证税。
2、买方应支付的费用：
2.1 过户及产权证办理费用；
2.2 土地出让金；
2.3 其他有关税费。
七、过户登记
1、卖方应按照约定时间到地方住房产证局或财政局办理过户、发证事宜；
2、如果卖方未能在约定时间内登记过户或因卖方原因未能取得证书，买方有权在本合同成立之日起三个月内通知签约当事人，继续在线协商并要求卖房方进行线下补办。
如果卖方拒绝或未能按期补办，则买方有权直接向协议当地法院申请强制执行。
八、违约责任
１、本合同任何一方违约都将承担损失，一经违约，对方有权解除合同并要求违约方赔偿损失。
２、如买方违反本合同规定，且已付款，则卖方有权解除本合同并扣除首付款，并有权将该房屋重新出售。
３、如卖方违反本合同规定，且已收款，则应将收到的房款和违约赔偿金全额退还给买方，同时赔偿买方的经济损失。
九、争议解决
本合同履行中如产生争议，双方均同意先协商解决，协商不成的，提交签约区域的行政审批部门认定并予以解决一争议。签约双方还可以协商选择诉讼解决方式。
十、其他条款
１、本合同对双方均具有约束力，双方必须全面遵守并履行；
２、本合同未约定及有争议的事项，按照合同法、民法等有关法律法规及相关司法解释处理；
３、本合同自双方签字盖章或签字后生效，至过户日期或双方约定的其它时间自动失效。
上述为一份房屋买卖合同正规版本的主题范文，该范文主要包括卖方、买方、房屋情况、交易价格、房屋权利手续撤役、税款及费用承担、过户登记、违约责任、争议解决、其他条款等重要内容，希望此范文能够帮助需要的朋友进行买房卖房合同的签订，做到规范文明。
房屋买卖合同正规版本2023年(篇5)
房屋买卖合同正规版本
一、甲方简介
姓名（名称）：____________________
证件号码（营业执照号）：_______________
联系地址：___________________
联系电话：_________________
二、乙方简介
姓名：__________________
证件号码：_________________
联系地址：_________________
联系电话：_______________
三、房屋基本情况
1. 房屋的名称：______________________
2. 房屋的地址：______________________
3. 房屋所在楼层：______________________
4. 房屋建筑面积（以平方米为单位）：_____________
5. 房屋用途：__________________________
6. 房屋权属证明：_______________________
四、价格
1. 房屋成交价款（以人民币为单位）：____________
2. 首付款数额（以人民币为单位）：_____________
3. 剩余款项的支付期限：_____________________
五、买卖合同的签订和履行
1. 本买卖合同经双方共同商定，并由甲、乙双方在此签订。
2. 本合同的履行期限：_______________
3. 合同生效日期：_____________________
4. 合同解除及违约责任：
（1）任何一方均未经对方书面同意、不得单方面解除本合同。
（2）任何一方未按合同规定履行义务的，均应承担相应的违约责任。
六、过户
1. 完成过户手续后，双方应及时将权证、产权证明等文件交付给对方，由此可能产生的费用由双方各自承担。
2. 由于过户手续需要办理相关手续，期间可能会引起房屋权属不明、纠纷等问题，所以双方应在其间配合并承担相应的责任（如经济赔偿等）。
七、其他条款
1. 本合同如有未尽事宜，应双方商定后签订补充协议。
2. 本合同的有效性、解释、执行均适用中华人民共和国的相关法律规定。
八、签约
本合同一式六份，甲、乙双方各执三份，具有同等法律效力。
甲方：(签名)：______________
年 月 日
乙方：(签名)：______________
年 月 日
以上为房屋买卖合同正规版，双方应仔细阅读后签订，遵守合同条款。如有争议，双方可协商解决或寻求相应的法律途径处理。